ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
I. BESTELLING Yourpainter en Interra (design) – Elias Muyldermans (hierna Yourpainter genoemd) behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. Yourpainter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling tengevolge van overmacht, zoals bijv. in geval van uitputting van de voorraad of een te groot kleurverschil in producten, weercondities, medische redenen, onvoorziene werfsituaties, gebrekkige communicatie door de opdrachtgever en/of zijn architect.
II. PRIJS De Yourpainter prijzen zijn exclusief kosten voor het maken van stalen op maat (minimin aan € 150/stuk excl.btw) en afvalverwerkingskosten.
III. BETALINGEN Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar te Tollembeek, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens art. 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant te betalen. De betaling gebeurt door overschrijving op één van de rekeningnummers welke op onze facturen vermeld. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldeiser tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente op van 12% per jaar. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen meteen opeisbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing art. 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EURO, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
IV. LEVERING, OPLEVERING, WAARBORD EN AANSPRAKELIJKHEID De goederen worden ter fabriek afgeleverd, zij worden vervoerd op de complete verantwoordelijkheid van de koper, en dit zelfs wanneer franco verzonden wordt. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering: hieruit kan voor de koper nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan. Als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan Yourpainter, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Op uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. Indien de gebruikte materialen na plaatsen een gebrek tonen die te wijten zijn aan het materiaal zelf en niet aan de aanbrengmethode worden de kosten die hierbij voortkomen in geen enkel geval gedragen door Yourpainter en wordt geen enkele eis tot schadevergoeding aanvaardt.
V. VERBREKING EN BEEINDINGEN VAN DE OVEREENKOMST Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, ook indien het aantoonbaar is dat de klant zonder toestemming de overeenkomst eenzijdig wijzigt, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, ook indien er nog geen fysiek werk werd uitgevoerd. Indien er een indicatieve offerte werd opgemaakt met verschillende opties worden alle hoogst vermelde tarieven gehanteerd. De totale oppervlakte kan herleid worden uit de opmetingen en/of het beschikbare plan en moeten niet vermeld zijn in de offerte. Alle oppervlaktes worden vol geteld, er wordt dus geen enkele uitzondering toegekend bv aftrekken van oppervlaktes van ramen, deuren, kasten etc. Complexe ruimtes zoals keukens, badkamers en traphallen worden steeds min. 15m² supplementair bijgeteld maal de eenheidsprijs/m² van de gekozen schildertechniek die vermeld staat in de offerte. Indien meerdere opties vermeld wordt de duurste eenheidsprijs gehanteerd vermeld in de offerte. Yourpainter behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen op de nog niet uitgevoerde werken.
VI. VEILIGHEIDSCOORDINATIE EN TECHNISCH ADVIES Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. Bij Specifiek ladder, stelling of hoogtewerk, ook in geval dat deze niet vereist zijn door een veiligheidscoördinator, worden steeds alle huurmaterialen, transportkosten en alle manuren doorgerekend aan de klant. Een opstartkost van minimum 350 € wordt steeds in rekening gebracht bovenop eerder vermelde kosten.Yourpainter staat ook nooit in voor de aanstelling en/of opvolging van de veiligheidscoördinator deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de opdrachtgever en/of zijn architect. Ieder advies dat aangebracht werd door Yourpainter is niet bindend en draagt Youpainter geen enkele verantwoordelijkheid. De finale beslissing en verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever, zijn aangestelde adviseur en/of zijn architect. Yourpainter aanvaardt geen aansprakelijkheid, klacht of schuldvordering in gevallen waarbij een bouwaannemer en/of architect betrokken zijn.
VII. WERFVOORZIENINGEN De eigenaar/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien van stromend water en elektriciteit op de werkplaats/werf. De werf dient zeer proper en vrij van (nieuw) stof of ander vuil te zijn. Indien dit niet aanwezig is zullen de gemaakte kosten en verbruiken gefactureerd worden aan de eigenaar/opdrachtgever. De eigenaar/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien van een veilige werkomgeving.
VIII. KLACHTEN Klachten of gebreken worden slechts in aanmerking genomen binnen de 8 dagen na uitvoering en dienen per aangetekend schrijven en gedetailleerd te worden overgemaakt, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen. De betrokken fabrikanten van gebruikte materialen dienen alsook door de klant zelf per aangetekend schrijven hierover geïnformeerd te worden, indien dit door de klant niet of niet volledig wordt gedaan zullen de klachten of gebreken niet aanvaardt worden.
IX. EIGENDOMSVOORBEHOUD Yourpainter blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen die verband houden met die goederen, met inbegrip van kosten en rechten, heeft voldaan. De koper heeft in geen geval het recht om over de aan hem verkochte goederen te beschikken zolang hij die goederen niet volledig heeft betaald.
X. RETENTIERECHT Ter dekking van alle sommen verschuldigd als gevolg van de behandeling en verzending van de goederen die haar worden toevertrouwd, en ongeacht wie de eigenaar ervan is, heeft Yourpainter op deze goederen een retentierecht dat zich uitstrekt tot alle goederen van de debiteur, ook die welke niet rechtstreekse betrekking hebben op de openstaande schuld, doch zich eveneens bij Yourpainter bevinden, daarin begrepen de goederen door de debiteur aan Yourpainter toevertrouwd nadat de schuld is ontstaan.
XI. ANDERE Yourpainter behoudt zich het recht voor een administratieve kost aan te rekenen van 12,5 Euro excl., voor het opstellen van facturen minder dan 50 Euro excl. Interventies bij of voor de klant zullen altijd worden gefactureerd met een minimum van 1 werkuur.
XII. GELDING ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met een schriftelijke toestemming van Elias Muyldermans
XIV. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN Enkel en alleen het Belgische recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel. Bruxelles.